装修设计合同,菁华8篇【通用文档】

装修设计合同1甲方：_________　　乙方：_________　　兹甲方委托乙方设计位于______实用面积_____*方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：　　一、甲方将房屋委托乙方设计，乙下面是小编为大家整理的装修设计合同,菁华8篇【通用文档】,供大家参考。

装修设计合同1

甲方：_________

　　乙方：_________

　　兹甲方委托乙方设计位于______实用面积_____*方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：

　　一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_____日内绘出*面布置图。

　　二、甲方确认*面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_____%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。

　　三、签约后，乙方进入立面设计_____日内绘出详细立面方案。

　　四、设计内容：

　　设计*面方案图，全部施工图。含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签字定稿。

　　五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。

　　六、图纸装裱要求：

　　乙方交付壹套A3设计图纸，超出部分费用甲方自理，甲方结清设计尾款。

　　七、设计费收取标准：

　　*面_____元/*方米，复式_____元/*方米，别墅_____元/*方米，本套私宅总设计费大写：_____(小写____元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_____(小写____元)，余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。

　　八、效果图制作收取标准：

　　标准客厅_____元/张，复式_____元/张，卧室____元/张，本套私宅效果图制作费大写：_____(小写____元)。

　　九、双方权利义务

　　1、甲方

　　(1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，____天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;____天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　(3)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据业乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额____%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过____天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　(7)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

　　2、乙方

　　(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术规范，标准进行设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　(2)设计合理使用年限为_______年。

　　(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的_____%，总额不得超过总设计费。

　　(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的____%。

　　(5)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

　　代表人(签字)：代表人(签字)：______

　　____年___月___日____年____月____日

装修设计合同

装修设计合同2

****：以下简称甲方

****：以下简称乙方

兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款：

一、 室内装饰工程地点：

合计 *方米

二、 室内装饰工程设计项目

三、 乙方接受委托书后，应随即进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列 事宜：

1、提出设计方案图(*面、立面、透视效果图)。

2、编制初步设计文件。

3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等。

4、编制工程概算及施工说明书。

5、协助甲方招标及签订工程承包合同。

6、与施工单位负责人商讨工程中的问题。

7、供给工程需要的详图。

8、监督指导工程施工。

9、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。

四、总设计费计人民币 元。这是依照工程概算造价的 %计算(其中：设计费 %，施工监督指导费 %)。

五、设计费付款方式;

1、签约时，付总设计费的20%，

2、交初步设计图时，付总设计费的30%;

3、交施工设计图时，付总设计费的40%;

4、完工时付总设计费的10%。

以上每项款目都应一次付清。

若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则第3、4项甲方应一次付清。 若甲方提出特殊要求，而使乙方必须出差时，甲方应付出差费。

甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，按每日付总设计费的千分之一计算付滞纳金。

六、*面配置及袜步设计图应于签约后 日交付，全部施工设计图应于签订合同后 日完成(即应于 月 日交图)。

乙方拖延以致影响甲方工程进度时，甲方有权自总设计费中按日扣除千分之一。乙方若超过约定交图期限日以上，不能完成时，甲方可解除合同，并要求乙方归还已收的付金。

七、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用(按《全国室内装饰设计取费办法》五款规定)。

八、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工专用，不得转让出版或作其他用途，应预先征得甲方同意。

九、除有第七条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。

十、本合同书系指委托，如需施工另行签订委托合同书。

十一、甲方订立工程施工同时，应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，应甲方出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸，但甲方不得故意刁难和干预施工技术问题。

十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。

十三、本合同为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费用由双方分担。

十五、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准：

甲方：

乙方：

若通讯地址有变，应以书面通知对方。

十六、甲、乙双方同意以经济法院为促裁法院。

十七、本合同一式两份，由甲、乙双方及见证经济律师各执一份，均具同等效力。

十八、本委托合同书自签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

地址： 地址： 代表人： 代表人： 电话： 电话：

见证经济律师： 见证经济律师： 开户行： 开户行： 账号： 账号：

装修设计合同3

工程名称：_______________________________________

工程编号：_______________________________________

合同编号：_______________________________________

委托单位（甲方）：______________________________

设计单位（乙方）：______________________________

北京市城乡规划委员会制定

北京市工商行政管理局监制

填写合同须知

一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同；

二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全；

三、本合同中的附件3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"委托设计项目表\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章；

四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目；

五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号；

六、本合同由北京市城乡规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任何单位不得自行翻印。

委托单位：______________________________（以下简称甲方）

设计单位：______________________________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条工程项目

甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

工程名称：_____________________________

工程地址：_____________________________

工程任务批准文件：__________________________（见附件1）；

北京市城市规划管理部门批准文件：____________（见附件2）；

本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资（见附件3）。

第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交

本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照*规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：

（一）甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：

序号：___________

文件内容或名称：___________

文件提交日期：____年____月____日

备注：___________

（二）乙方按约定的时间提交下列设计文件：

序号：___________

设计文件名称：___________

份数：___________

交付日期：____年____月____日

备注：___________

提交设计文件的份数以国家物价局和*的规定为准，超出部分另行收费。

（三）设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。

第三条设计收费及支付方法

（一）本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。

（二）本工程设计收费详见附件3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"委托设计项目表\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

（三）乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%（不含定金）。

（四）乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

（五）对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。

（六）本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

第四条双方责任

（一）甲方责任

1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

6、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

（二）乙方责任

1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定，规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

第五条工程设计版权

本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

第六条违约责任

（一）由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_____元计算。如变更导致重新设计的，则按本合同第七条执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合同。

（二）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，关系并重新签订合同。

甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。

（三）由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违*有关规定及法律的责任。

（四）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。

（五）由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

（六）甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

第七条合同生效、中止与结束

（一）本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

（二）甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

（三）因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第（二）款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。

（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第八条不可抗力

本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。

第九条合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

1、向北京市城乡规划委员会申请调解；

2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；

3、向有管辖权的人民法院起诉；

4、其它解决方式：_______________

第十条未尽事宜与附加条款

（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

（二）本合同附加条款如下：

第十一条合同文本

本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本____份，甲方执____份，乙方执____份。

合同签订地点：北京市_____________区（县）

建设单位：______________

设计单位：______________

单位法人代表：______________

单位法人代表：______________

委托代理人：______________

委托代理人：______________

单位地址：______________

单位地址：______________

单位电话：______________

单位电话：______________

邮政编码：______________

邮政编码：______________

开户银行：______________

开户银行：______________

开户帐号：______________

开户帐号：______________

________年____月____日

________年____月____日

装修设计合同4

委托方(甲方)： (以下简称甲方)

承接方(乙方)： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、国家有关工程勘测设计管理法规和规章所规定的原则，结合居室装饰装修的特点。甲、乙双方本着完全自愿、互利互惠、精益求精、精诚合作的原则，经友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰装修设计项目：就甲方 长沙南郡明珠 小区 5 栋 室装饰设计项目;达成如下协议，以便共同遵守：

一、 工程概况：

1. 建筑面积： *方米

2. 使用性质：跃层式住家房

3. 房屋结构：

二、 设计程序：

1、 设计前提：乙方在收到甲方提供的有关图纸，并到甲方房屋进行现场测量，出具*面设计方案。甲方在认可乙方提供的设计方案后可进行施工图设计。

2、设计内容：乙方提供甲方室内装饰设计施工图 2 套,效果图 2 张。 (注：客厅效果图一张和主卧室效果图一张)

三、设计收费及支付方式

1、甲、乙双方互相约定根据本协议设计收费标准收取设计费用，甲方应交纳全额设计费共计：￥ 元整(金额大写);优惠后设计费实收: ￥ 元整(金额大写)。(注：纯设计不享受任何设计费优惠)

(1) 设计收费标准：普通商品房/单间(每*方米30元)、跃层式(每*方米50元)、别墅(每*方米80元)

(2) 详细预算费标准：每套按工程造价总额的0.4%计算。

(3) 效果图收费标准：客厅600元/张、餐厅/主卧室500元/张、小公装1000元/张 注：纯设计项目的设计费全额收取，乙方提供设计说明壹份;若甲方在未签施工合同前将施工图纸带出公司,需交全额设计费,暂做纯设计项目处理,设计费不退。乙方可免费进行三次图纸更改，如需继续更改，乙方有权向甲方另行收取相应的图纸修改费用。甲方若将该项目装饰工程交予乙方施工，预算费全免;造价在6万元以下的工程，不论乙方是否负责施工，甲方都须交纳全额设计费。

(4) 支付方式：设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计费 定金 元整为总设计费的40%。设计完结后施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即总设计费的60%元。

四、违约责任

(1) 由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

(2) 乙方已开始进行施工图设计，甲方单方提出解除合同，乙方所收费用不退。乙方在完成施工图设计后，若甲、乙双方在后续过程中因意见不统一延误了本合同规定的设计交付时间，甲方有权追究乙方责任

五、其它服务

纯设计项目，市内工程乙方设计师在装饰工程时免费到现场服务至少两次，进行现场放样及调整尺寸。

六、协议文本

(1)本协议中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

(2)凡本设计在实施前甲方应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

(3)本协议需经甲乙双方签字后有效，本协议生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

(4) 本协议未尽事宜，双方可在补充协议栏写明并双方签字认可。

(5) 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，履行完后自行终止。

补充协议：

甲方(签名)： 乙方(签名)：

住 址： 电 话：

电 话： 设 计 师：

手 机：

________年_____月______日 ________年_____月______日

装修设计合同5

发包方(甲方)：

设计方(乙方)：

甲方与乙方经友好协商就乙方承担宜达成如下一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 本合同依据下列文件签订

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

第二条 设计依据

甲方给乙方的委托书或设计中标文件及精装修设计技术要求。

甲方提交的基础资料及文件。

设计人采用的主要技术标准是等。

第三条 设计内容

本合同设计项目的范围、内容、要求、建筑面积、投资及设计费等见下表：注：设计计费方式：按精装修工程设计概算计费。

第四条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件

甲方发包人将免费向乙方提供设计所需要的基础资料，包括：

精装修设计技术要求提交时间：

建筑施工图提交时间：

暖通施工图提交时间：

给排水施工图样提交时间：

其他资料：

甲方对上述文件的及时性负责。乙方对甲方提供资料的完整性、准确性及适用性负责。甲方不能要求设计人违反国家有关法规、标准进行设计。

第五条 乙方应向甲方交付的设计文件、份数及时间

乙方应根据设计工作进度计划向甲方交付的设计图样及文件：

在本合同履行期间，乙方应每半个月向甲方提交一份书面的设计工作情况介绍，必要时，甲方将临时组织设计工作专题汇报会，乙方按照甲方要求及时参加并做好相应准备及配合工作。

乙方除提交第条规定的设计文件外，必须同时提交文件的数字化产品1份。数字化产品(电子文本)的载体应是计算机光盘。

第六条 设计费

双方商定，本合同总设计费为人民币万元。

总费用除按本合同约定进行调整外，不因其他任何原因给予增加，该费用包括但不限于如下费用。

设计人完成本合同第三条中全部工作内容，向甲方提交本合同第五条约定的文件所需的费用。

设计人修改、完善图样，提供设计技术交底及解决施工中设计技术问题、参加竣工验收等服务的费用。

乙方按照甲方的要求派往现场设计代表发生的一切费用及其他可能发生的费用。

如有必要，乙方为完成本项目设计工作聘请专家、顾问公司所发生的费用。

设计过程中发生的不可预见费用。

乙方完成本合同约定的其他义务所发生的费用。

以上费用均视为是包括所有应缴税费的费用。

第七条 设计费的支付

设计费以发包人批准的投资估算为基数，按照设计人的中标费率确定，分阶段进行支付，支付进度详见下表：

第八条 对乙方的管理、配合

由建筑主设计人提供基本设计条件(含电子文件)、设计参数等，甲方在收到乙方交付设计图样后交由建筑主设计人进行审核，审核通过后加盖建筑主设计人的审图章给予确认，以确保精装修设计与其他设计成果不发生冲突，并保证项目总体设计目标(包括限额设计目标)的实现。

甲方委托建筑主设计人提供精装修设计技术协调工作和部分专业设计顾问服务。乙方应适时与建筑主设计人进行充分的沟通，并充分尊重和听取建筑主设计人的意见。必要时，乙方可提请甲方组织协调乙方与建筑主设计人的沟通。

第九条 双方责任

甲方责任

甲方按本合同第二、四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关规定、标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定时限15天，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，乙方有权与甲方协商一致后重新确定提交设计图样及文件的时间。

甲方正式确认乙方提交的施工设计图样后，甲方变更委托设计项目、规模、条件，或因提交资料错误，或所提交资料做很大修改(占50%以上)，以致造成乙方设计需要返工时，甲方应按乙方所耗费工作量向乙方增付设计费，增付设计费的金额由双方协商一致后确定。

甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

甲方应为乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方面的便利条件。

乙方责任

乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

乙方的设计范围及责任不包括以下各项：

乙方按本合同第三条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。如甲方需提前进行精装修施工招标，乙方应配合甲方提供符合招标要求的扩初设计图样资料。

乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容作必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件。

乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图样等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方所赔。

乙方应根据本工程精装修施工需要提供设计现场服务，所发生的费用已包括在本合同总设计费中。

第十条 违约责任

在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方为开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应对乙方已进行的实际工作量核实后足额支付。

甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额的逾期违约金。

由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的‰。

乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，同时，乙方还应按国家及有关规定承担相应责任。

第十一条 其他

本合同第五条规定乙方交付的设计资料及文件数超过X份，乙方另收工本费。

本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应对注明其规格、型号、性能等技术指标。

甲方委托乙方设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，甲方可根据需要吸收承担有关设计任务的乙方设计人员参加。

甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意 仲裁委员会仲裁(或依法向 人民法院提起诉讼)。

本合同经双方盖章后生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的往来电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

装修设计合同6

★以下是合同圈为大家整理的办公装修设计合同模板文章，供大家参考！[小编提示]更多请点击合同圈以下链接:租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同

合同号： 签约日期： 年 月 日 签约地点： 甲方：__________________________________________ 地址： _________________________________________ 电话：___________________ 传真：_________________ 乙方：___________________________________________ 地 址：__________________________________________ 电 话：__________________ 传真：________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，在*等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行北海湾度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议： 本合同设计工作的内容 本合同设计工作的内容为： 委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计 家具、布艺、搭配色系等设计 室外园林景观 满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。 设计任务除外项目 夜总会舞台灯光音效 ktv包房音效 餐饮厨房 桑拿 水疗 spa 室外泳池 室内泳池 健康诊疗 设计深度 给排水 电器 强电 弱电 暖通 设计的范围 营运项目 大堂吧 中餐厅(精致、养生、美食) 中餐包房 西餐厅 法式铁板烧 怀石料理 宴会厅(多功能厅) 咖啡厅 商务中心() 会议室 夜总会 ktv包房 美容美发 运动健身 棋牌 客房( & ) 会员会务 管家服务 室外庭园 主入口景观区、人行道、车道、雨遮 客房风雨廊、景观区 前地下室车道 主户外停车场 次入口景观区、人行道、车道、雨遮 次户外停车场 后地下室车道 员工通道 a、b栋景观区 b、栋户外常温泳池区、户外用餐区、户外景观区 、d栋桑拿(室外区)-温水个池区、常温戏水区、休憩区、垂钓区、观赏池 d、e栋户外景观区 户外功能-果岭区、海堤观景区 夜间灯光效果 安全防护及隔离 地下室 员工出入口 演艺女演员化妆室 演艺男演员化妆室 服装间 道具房 娱乐城厨房兼员工厨房 酒品仓库 垃圾房 垃圾处理 垃圾处理(空调) 采验办公室 洗衣间 布草间 管衣室 南北货仓 粗加工区 饮料库 冻品库 财务室 培训中心 司机休息 保安宿舍 总仓 器皿仓 员工餐厅 女更衣室 女淋浴间 男更衣室 男淋浴间 文具仓 五金仓 订房中心 中央办公室 发电机房 生活水泵 泳池机房 消防水池 热水系统 粗加工区配备垂直运输能力 演艺人员化妆室附道具服装间 所有后勤办公区域合并，财务部独立设票券仓 通道规划须符合消防要求 娱乐城厨房，厨房送餐动线，娱乐楼地下室后勤动线 桑拿技师休息区 服装间与男女化妆间必须结合在一起 洗衣房、布草间、管衣室要结合在一起 所有仓库要围绕总仓排列 司机休息室要靠近停车场 宿舍要与保安办公室相邻这两个要靠近一楼智能控制中心 一层 送货车辆及员工出入口设在背面 娱乐楼-次入口、入口大厅设计、楼梯、电梯等候间、客用卫生间、员工卫生间 娱乐楼-咨客台、服务台、收银台、娱乐城现场办公室、寄存区、等候区、贵宾等候区 娱乐楼-大厅、舞台、散座、卡座、音控台、吧台、酒水库、存酒区、备餐区、二级仓库 娱乐楼-演艺人员化妆间、道具服装房、变电房、总控制中心、员工出入口 娱乐楼-次入口、入口大厅适度缩小将空间让出、接待厅及舞池挑空处理 娱乐楼包房 日式料理-日式厨房、备餐区、二级仓库 日式料理-咨客台、收银台、寿司刺身吧、二级仓库、和室包房、散座、存酒区 西餐厅-西餐厨房、备餐区、二级仓库 西餐厅-咨客台、收银台、吧台、二级仓库、自助餐台、现场料理区、法式铁板烧、西餐包房、散座 精品店、二级仓库 通道设计 男(大5小5)女(8)卫生间、无障碍卫生间、卫生间及化妆间各自独立 中餐厅-中餐厨房、备餐区、二级仓库 中餐厅-咨客台、收银台、吧台、二级仓库、海鲜池、现场料理区 中餐厅-中餐入口、大厅 包房 大堂-大堂接待(座式服务)、团体接待柜台、vip接待、贵重物品存放区、行李房、后*公室 大堂-公共电话区、大堂经理、服务中心、等候区(2个区域)、团体行李暂存区、电梯厅 大堂-挑空空间、楼梯、大堂吧、咨客台、收银台、吧台、备餐区、二级仓库、pa备品库 大堂-美容美发中心、咨客台、收银台、美发区、二级仓库、卫生间 大堂-spa中心、咨客台、收银台、spa操作区、二级仓库 桑拿-咨客台、收银台、接待厅、等候区、二级仓库、客鞋存放区 桑拿(男女分开)-更衣区、洗浴区、泡池区、蒸浴区、休憩区、吧台、卫生间、二级仓库、二次更衣区 桑拿(男女共享)-室内恒温泳池区、水疗区、休憩区 客房-客房楼层服务电话台 客房-栋1楼、d栋1楼、e栋1楼，边间为豪华套房(一室一厅) 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房 客房-迷你吧、小型厨房(部分设置)、行李架、电视柜、书桌(梳妆台)、沙发(贵妃椅)、床头柜、床组、床尾椅、衣橱 卫生间-洗面台、马桶(不可对门)、淋浴间、浴缸、干湿分离、透空设计、景观浴室、阳台设置露台泡池 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间 客房管道井缩小(不一定背靠背)，卫生间扩大 景观化 所有客房设备配置以人性化为前提考虑，方便客人使用 二层 娱乐城-楼梯厅、电梯厅、客人休憩区、电话亭、员工用男女卫生间、备餐区、备品仓库 娱乐城-包间、卫生间、演唱区、小吧台、点歌设备、影音设备、观赏区 宴会厅-贵宾休息室、控制室、传媒采访区、器材仓库、备餐区 宴会厅-宴会前厅、客用男女卫生间 中餐包房-备餐区、二级仓库、中餐包房设置：6人、1人、15人、2人包间，边间改为豪华包房 商务中心-接待台、阅读区、事务操作区、洽谈室、会员服务区 会议室-固定式会议室、小型会议室(25人)、中型会议室(4人)、中型会议室(1人) 咖啡厅-收银台、吧台、备餐区、散座、二级仓库 桑拿-轻食区、休息大厅、按摩房、员工卫生间 客房-d栋2楼、e栋2楼，边间为豪华套房(一室一厅) 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间 三层 娱乐城-楼梯厅、电梯厅、客人休憩区、电话亭、员工用男女卫生间、备餐区、备品仓库 娱乐城-包间、卫生间、演唱区、小吧台、点歌设备、影音设备、观赏区 空中花园、室外网球场、休息区、练习区 运动休闲接待台、二级仓库、韵律舞蹈室、健身房、桌球室、台球室、客用卫生间、更衣室、淋浴间 游戏室 棋牌室 现场办公区-总经理办公室、副总、销售部、企划部、财务部 (含资料室)、订房中心、办公室、会议室、会客区、茶水间、卫生间 客房-栋3楼、d栋3楼、e栋3楼，边间为行政套房(两室一厅) 客房-b栋3楼，边间为豪华套房(一室一厅) 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房 客房-残障房设于栋3楼 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间 四层 健诊中心-a栋4楼(专业规划、设计除外项目) 客房-b栋4楼，边间为行政套房(两室一厅) 客房-栋4楼，总统套房(整层) 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间 茶廊 红酒吧 雪茄吧 会员交谊中心 顶层 电梯机房 屋顶花园 观景台 星光咖啡吧 其它 利用园林特色将室内与室外结合，以与岛内商务酒店区别 在外围绿地增加设施项目，同时注意夏季与冬季户外活动 化增加室内外停车位，方便客人，地下室11~12，地面19~18 中餐面积化，支持宴会厅用餐 员工通道及后勤动线 主入口注意视觉导引设置，建议弱化次入口设计 全区客用动线无障碍设置 度假酒店内部装修方案须依据我方提供*面及上海建筑设计研究院已经完成的建筑方案和建筑、安装施工图进行设计。 设计要求 设计方在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方提供原则徒工原则要求、标准及有关文件批示，遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，且符合酒店管理提出的标准，设计指引。按时提交设计图纸及文件。 设计应与建筑本身和谐统一，充分体现国际化、生态化、人性化、充满活力的五酒店的特色。 应充分理解并满足最终客户关于理念的要求，即国际化客户群体的要求。 充分体现室内环境的活力及生态环保。 利用现代科技手段，达到装修水*。 充分考虑整体装修效果的协调，并注重细节，细部的处理。 空间布局及概念设计阶段 乙方应向甲方提供度假酒店项目的内部展示概念草案甲方进行交流。乙方依据甲方提供的原则要求进行设计。 设计方与甲方、建筑师及其它咨询方协调达成设计意向、设计范围，着机任务量并协调甲方确定项目室内设计的各项目标与合理优化程度； 设计方应该阅读并评估甲方提供的最初预算信息； 设计方应参考建筑师提出的空间规划，是其能符合甲方、管理方及设计方的各项目及对优化程度的要求。设计方将准备有关空间 设计方应提供可供选择的其它空间规划*面图，以供甲方叁考。 设计方应进行初步展示，向甲方提供概念方案效果展示，并向甲方解说设计，进行充分讨论，以便与甲方取得设计方向的一致。展示应包括不但不限于初步布局*面图、总体设计概念黑白草图、设计区域内局部空间概念效果图、材料色彩与样品、单篇目录或者室内陈设品照片和渲染图片； 基于已经确定的设计，设计应该向甲方提供一套最终效果色彩和材料的清单样板，以便于甲方对最终的效果进行确认。 初步设计阶段： 在已经得到确认的概念方案基础上，于听取各方意见后，设计方应向甲方提供整套初步设计图纸，这些图纸应该能够阐明设计意图。 提供整套满足整个设计区域的初步设计照明图纸； 提供整套项目设计区域装饰物硬件与金属器皿和卫生用具的设计图纸； 设计方向甲方提供整套设计区域内的陈设品、灯具、地毯、设计图纸； 向甲方提供整套餐饮区制服和餐桌/餐具的最终样版。 施工图设计阶段： 根据甲方批准的初步设计文件，编制设计区域内所有项目内容施工图纸； 提供完整的建筑装饰面清单和相关装饰面设计手册，包含所有装饰材料的清单（包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地）； 提供完整的设计区域内的辅助设施材料清单（包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地）； 所有施工图纸应满足施工需要并且节点设计所反映的设计内容符合国家规范要求； 提供充足的备选材料清单协助甲方进行设计优化和材料替换。 施工及安装阶段； 设计方在得到甲方确认的施工图后，协助甲方对承包方提供的大样图、产品资料、样品及技术设计措施进行审核； 设计方应制定合理的现场设计协调管理计划，以确保施工按照设计图纸顺利进行，并协助甲方对项目进度和质量进行控制； 在应甲方要求进行项目阶段性施工现场视察的时候，设计方应该检查所有项目设计区域的装饰面施工效果及陈设品的最终摆放位置，以及所有房间样板间的设计，从而确定施工效果和安装理； 在每次现场检查完毕后向甲方提供一份关于所有设计区域内所有设计任务范围内项目的缺陷、质量及进度的报告，检查完毕后及时提交清单报告，并对潜在性缺陷和因为施工技术问题或者不确定因素所导致的四工最终效果缺陷提交书面报告； 设计深度 设计阶段的设计深度必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定、细则及现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过*部门的审批。 空间布局及概念设计阶段的深度要求： 清晰明确，有准确的文字说明，各专业设计相互协调，满足甲方要求，且符合酒店营运管理的要求。 达到*、福建省、厦门市相关文件要求的本阶段的设计深度。 达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准备造价估算的深度详细程度，并提供满足本设计阶段的必要的材料、设备供应商资料。 达到知道初步设计的深度。 初步设计的深度要求： 符合甲方已审定通过的设计方案，且符合酒店管理公司的求。 详列主要设备及材料。 达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准确造价估算的深度，并提供满足本设计阶段必要的材料、设备的供应商料。 协调空调系统、给排水系统、强弱电系统、坚控（闭路电视）系统、消防系统等各专业系统与内部装修的接口。 能够指导施工图设计。 施工图设计阶段的深度要求： 施工图确保满足甲方的原则要求、符合酒店营运管理要求、标准及设计理念风格、功能得以落实。 应能据以编制工程预、决算和作为施工招标的依据。 应能据以进行施工和安装。 应能据以记性施工验收。 设计成果 各设计阶段的设计成果必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定及细则。设计成果的内容应满足*、福建省、厦门市地方现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过*部门的审批。 空间布局及概念设计阶段： 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供概念设计图和规格说明，其中包括： 文字总说明 一份总*面图 所有基于设计指引、设施清单及尺寸规范说明的典型及非典型的楼层 的露面设计图 室内灯光，照明方案 公共部分： 室内门厅、大堂、公用区域及标准层的墙/顶/地等部分的设计效果、色 彩、选材方案。 涉及功能及视觉效果的典型效果图及细节详图。 主要装修材料的实物样品 提供工料测量师估算所需的文字说明和图纸。 客房部分： 需提供各种户型的样板*面布局图，尤其是卫生间部分。 典型家具布置图及配合机电工程师完成与之相应的机电解决方案，即 a/、强弱电插座、保安及综合布线的位置与出口等。 配合机电工程师完成综合吊顶*面图，应包括照明、空调进风出口、 喷淋、烟感及其它需要表示的建筑部件。 提供室内部件与天花、外墙的交接详图。 一个标准层高度的能表示吊顶及架空地面（如果有的话）的剖图。 主要装修材料的材质、色彩与纹理，并应附有材料实物样品。 表现与描述设计理念的说明书、图纸、效果图及其它必要的文件。 以上图纸、文件与样品应对后续装修设计起指导作用。 初步设计的设计成果： 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供初步设计成果，其中包括： 设计说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明书）、设计图纸、 主要材料表及工程概算书等四部分组成，其编排顺序为： 封面 扉页 设计文件目录 设计说明书 图纸 主要设备及材料表 工程概算书 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设计成果读生产厂家的适应性不能是。 家具和陈设性质和位置的客房*面图。 客房透视简图或模型，或显示整体设计概念、色调照明和材料的其它方式。 地面、墙壁和天花板样品、家具和陈设材料样品的介绍模板，及家具、灯光、固定装置和附件的照片的图样。 员工制服设计。 图表 艺术制品 施工图设计成果 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供施工设计成果，其中包括： 设计说明书（包括总说明能够和各专业的设计说明书）、设计图纸、主要材料 表及工程概算书等四部分组成，其编排顺序为： 封面 扉页 设计文件目录 设计说明书 图纸 主要设备及材料表 工程概算书 本工程设计资料及文件中，建筑材料配件和设备，应当注明其规格、型号、性 能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设 计成果对生产厂家的适应性不能是的。 设计配合及其它工作 设计方在整个室内施工周期内派驻1～2名现场代表协调整个区域内设计施工问题，进行实地监督，确保设计意图和质量按照甲方与承包商的协议实现。 设计方在整个室内周期内至少来现场实地考察解决问题每周不少于三次，每次不少于半天；其中，负责本项目的主要设计人来现场次数每周不少于一次，每次不少于一天； 每次来现场实地考察前要征询甲方的同意； 总设计师在装饰施工单位进场后要就装修的风格、水准对甲方、施工、监理等各单位进行指导。在施工过程中对重点部位的装饰风格效果，要进行现场指导。 设计方负责协助甲方协调室内施工单位，确保施工质量达到室内设计最终确定效果。 设计方通过其现场代表应参加由承包商安排并主持的例会，以回答询问、描述设计意图及解释施工文件和室内陈设品、固定设施设备规范。承包商应负责在此会议中提出问题并要求在现场施工前定时解答。 设计方应通过其现场代表向甲方提供正常的进度及质量报告。现场指令及临时书面装订单应通过甲方项目经理应正式将其提交承商。 语言 本工程设计及咨询服务同时使用中文为简体。设计方提交甲方的一切成果图文及电子文当必须使用中文（简体）。 各阶段设计需达成任务 设计方分批次、依照方案设计阶段、扩初阶段、施工图阶段提供给甲方各区域的设计成果。 方案设计阶段： 公共部分:公共部分所有区域完整的、经甲方认可的ad总*面图。 客房部分:完整的经甲方认可的ad*面图，包括标准房、豪华套房、行政套房、总统套房及客用卫生间放大图。 室外园林景观部分： 调整后的总*面 鸟瞰图（手绘） 提供参考图片，说明设计特色和亮点，使之更形象化 扩大初步设计阶段：（在甲方提供风格和主题之后） 公共部分： 提供酒店主要功能区域的主要地点的效果图，供甲方批准。 提供优化过的所有公共部分的ad*面图、天花图，并提供给其它各专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水、音响等专业开始做出方案设计及扩初设计。 客房部分 完成标准房、行政套房、总统房、豪华房卫生间、行政套房卫生间效果图，供甲方批准！ 完成全部客房、客房卫生间的*面、天花立面图，标准化家具设计图以供样板房施工之用。 提供图纸给其它专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水等专业开始做自己的方案设计及扩初设计。 室外园林景观部分： 优化、调整总*面图，深化园林景观设计并提交功能*面图、尺寸*面图、绿化种植*面图、照明灯位*面图、设施*面图。 完成五张基地剖面图，表明标高。 提供设计草图和图片说明对应*面图中的各种设计方案及效果，使设计更加形象化。 施工图阶段： 公共部分： 在与各个专业设计配合的前提条件下，在*面、天花图中反映出完整的综合设计。完成全部公共部分的家具布置图、*面尺寸图、地材配置图、天花图（含照明设计）、天花尺寸图、天花材料配置图、立面图、节点放大图和详图、材料表、设计说明。 客房部分：完成全部客房的家具*面图、*面尺寸图、地材图、天花图、天花尺寸图、电气定位图以及立面图、节点大样图，材料表，设计说明。 设计配合阶段： 协助甲方选定家具供应商，指导并协调家具供应商完成所有家具选型。 协助甲方选定照明灯具供应商，指导并协调灯具供应商完成灯具选型方案。 协助甲方选定酒店与装饰相关的设备、陈设品、艺术、布艺、材料。 甲方责任 甲方应向设计方提供设计所需的有关技术资料 收到设计方提交的设计文件及图纸后，甲方应分别组织好有关图纸的审议工作并及时对设计方工作给予明确指示。 收到设计方按本合同有关条款发出的收费通知单后，甲方应按时向乙方支付相关设计费用。 甲方在设计方向_____________（当地*主管部门）递交申请注册文件时应给予协助。 设计方责任 设计方须在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方提供原则要求、标准及有关文件批示，并遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，按时提交设计图纸及文件； 设计方须向甲方分阶段提供最终完成的设计成果（任何文件或材料等如需报关，设计方应提交由甲方要求的相应资料以协助甲方报关，报关费用由甲方承担；因此发生的至报关手续前的其它所有费用由设计方承担）。 设计方须在每阶段明确地取得甲方的书面同意指示后方可进入下一阶段，设计方只可按甲方书面意见进行修改设计。对已获甲方批准的设计，设计方不得擅自进行修改，如因技术或安全理由必需修改时，设计方应尽快书面通知甲方并获甲方书面同意后方可进行。 设计方须对甲方的策划和设计成果做好****，未经甲方许可不得向第三者泄露。 设计方负责完成度假酒店内部装修设计的全过程——空间布局及概念设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段，施工及安装阶段。同时还包括所有设计内容的建筑和施工阶段的设计协调指导、自合同签定至工程竣工整个项目实施过程中的设计咨询、对甲方聘请的其它协作设计单位的设计成果进行设计协调等。 设计方应保证设计质量和设计进度满足甲方的要求。 金额 合同价款为： 设计方的所有设计工作在中华人民共和国境内进行。设计费用应包括设计方为进行本合同工作的一切劳务及加班费，设计成果支出费用，后勤行政管理费，长途电话、传真 等沟通工作以及为各阶段设计所支出的邮寄费、保险费、工程图纸晒印费等其它一切与本次设计方设计有关的费用。 项目费用 总包费用包括下列项目相关费用： 设计方应甲方要求发生的合同规定范围内的所有费用。 付款： 乙方必须负担设计补偿费用。 甲方应在合同生效后依照协议付款方式将设计费付给设计方，具体时间由设计方在满足下表约定付款条件的前提下提前14天书面通知甲方。上述设计费用计划分期支付如下，最终支付时间在甲方不可控制的情况下可以进行调整。 付款方式 支付阶段 条件 金额（元） 比例% 累计 1 空间布局及概念设计全部完成并提交设计成果 通过甲方审批 2 扩初设计及效果图全部完成并提交设计成果 通过甲方审批 3 客房施工图面 通过甲方审批 4 公共区域施工图面 通过甲方审批 5 园林景观扩初 通过甲方审批 6 完成施工图设计并审核最终施工图成果，并通过甲方审批 通过甲方审批 7 指导监督施工过程中 通过甲方审批 8 工程竣工并通过*部门、甲方的有关验收 通过*部门、甲方的有关验收 9 甲方投入试营运 总金额t 根据乙方的要求甲方将设计费电汇至以下指定银行帐户： 乙方收到甲方每批付款后3（三）日内，将收款情况书面通知甲方。 甲方按照乙方提供的银行帐户将设计费汇出即为支付。 税及关税 **根据现行税法对甲方课征有关执行本合同的一切税费，由甲方支付。 **根据现行税法对乙方课征有关执行本合同的一切税费，由乙方支付。 乙方提交设计结果的时间、运输方式和目的港 乙方提交设计周期： 阶段 阶段标志 乙方工作日期 甲方审阅 工作时间 起止日期 审核时间 起止时间 1 空间布局及概念设计 空间布局及概念设计成果第、部分 甲方及建筑师提供整套定案扩初建筑图纸之后开始计算交图日期。 园林景观概念设计 第部分 甲方和建筑师提供定案，建筑规划设计图之后开始计算。 2 扩初设计 扩初设计成果的第、、部分 在甲方批准概念设计阶段图纸之后，在甲方和建筑师提供建筑、结构、施工图设计图之后，计算出图日期。 3 施工图设计 施工图设计成果的第、部分 在甲方批准扩初设计之后，建筑师提供建筑、结构、机电、给排水、空调专业的施工图纸之后起计算出图日期。 4 施工阶段配合指导、验收。 XX年1月1日至XX年9月8日 备 注 1、 具体日期将视甲方适时地将咨询提供给乙方（例如：建筑师，工程师，厨房设备，机、电、水，等）和甲方的最终决定/更改/通过而定。 2、现场配合：包括审核样板间、材料、效果、色彩等，并对现场施工进行指导。 运输方式 发运地点：乙方所在地。 目的地：甲方项目现场。 装运单据：一份注明收货人为甲方的航空包收据副本：发票一式5(五)份，注明合同号，发票根据本合同详细开列；乙方出据的装箱单2(贰)份。同时，乙方应在发运后1(十)天内将上述单据的一套复印件直接空邮至甲方办公地点。 合同延期 如甲方因自身原因致使项目无法继续进行或无法正常进行，在乙方同意的情况下可以延期本合同，如因此造成乙方经济损失，应赔偿乙方的经济损失。 因为乙方设计进度及设计质量不能满足甲方要求和甲方所在地*审批部门的审批要求而导致的合同延期，乙方应按赔偿条款赔偿甲方的经济损失。 有关知识产权 本设计合同所涉及的知识产权归甲方所有，前提是甲方已对乙方按合同完成设计支付了相应的费用。甲方因北海湾度假酒店内部装修项目的建设及营销需要有权转让、转借、出版、发行、印刷合同中提及的任何设计成果文件。乙方不可将该项目的全部或大部分图纸和细则使用于其它项目，但可将图纸细节使用于其它项目；在取得甲方书面同意后，乙方可以采用部分图纸内容用于其它项目及/或将该项目作为营销使用。 乙方保证其所完成的北海湾度假酒店内部装修项目设计合同内容内的设计、资料而产生知识产权是无瑕疵的，如有任何第三方向在上述设计而提出侵权**，因此诉讼而产生的所有费用由乙方承担，该费用包括但不仅限于诉讼费、律师费以及判决应承担的侵权赔偿等等。 违约责任 甲方应按本合同规定的设计费用金额和付费时间向乙方支付设计费，以甲方支付当日计，每逾期支付一天，应承担应付而未付金额千分之五的逾期违约金。逾期超过3(三十)天以上时，乙方有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或忽略错误负责补充并竭尽全力进行更正，甲方将不承担任何费用。乙方对上述责任承担的所有费用不应超过乙方收到甲方支付的总设计费用。 由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计成果的交付时间，每延误一天，应减收该设计成果应收设计费的千分之五。 不可抗力 发生不可预见及不可抗拒的因素，如台风、地震、洪水等自然灾害；鼠疫、霍乱等流行性灾情；战争、军事*、劫持等恐怖事件，导致本合同无法继续实施时，则双方互不承担相对义务跟责任，如工作已开始，则甲方承担按工作阶段及已完成工作比例的付款(定金充入应付款)，同时乙方应立即向甲方提交已完成的工作。 保险： 乙方应在合同签订后一周内向甲方提供保险(即商业责任险)的证明文件，投保的保险公司必须是aaa级国际保险公司。 合同解除 在乙方完成本合同规定的所有工作内容后，双方履行完成职责后，除本合同第8条款外，本合同自动失效。 为乙方设计进度及设计质量不能满足本合同规定要求，甲方有权单方面解除合同，甲方不因此承担任何法律责任，对于乙方完成的设计工作，双方协商所需支付的设计费用。 甲方因项目立项取消或其它甲方无法控制的原因致使项目无法继续实施，在甲方要求的情况下，可以协商解除本合同，甲方除对乙方支付已做出的专业服务工作设计费外不因此承担任何法律责任。 合同签订后双方如有任何一方单方面解除合同(非基于12条的规定、非对方原因、非不可抗力)，解约方除赔偿对方的损失外还要向另一方交纳违约金，违约金数量双方另行协商。 遇有不可抗力因素，如确实不能继续履行合同，经双方协商一致，可以解除本合同(其程序可参照中华人民共和国的相关程序)。 仲裁条款 双方对本合同条款发生争议时，由双方协商解决；双方达不成一致意见时，提交 仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决对双方均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 合同确认 在本合同经*合同管理机关批准前，乙方需完成在工程所在地的设计注册。甲方将在乙方完成注册手续后呈交本合同报*合同管理机关批准，然后向乙方书面确认合同生效。 本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效，正本一式五份：甲方二份，乙方二份，交合同审批机关备案一份。 其它规定 如甲方更改项目名称，甲方以书面形式通知乙方，乙方无条件接受项目名称的更改，并负责接到通知之后将所有最终文件的名称更改正确。甲方不承担更改名称引起乙方发生的任何费用及人员开支。更改项目名称后本合同仍具有同等法律效力。 未经他方同意的情况下，任何一方不得将本合同转让给本合同外的任何人。 乙方提供的设计文件其标定的单位均采用公制。 本合同未尽事宜，双方可以补充协议予以规定，补充协议与本合同具有同等法律效力。如对本合同进行补充修改后与原合同内容有不一致之处，按修改并经批准后的最后生效文本为准。 乙方的设计成果必须严格遵守*部门关于消防、环保等方面的强制性规定，如果因设计成果不符合相关规定而引起的设计修改，所涉及的所有费用由乙方自行负担。 联络人 甲乙双方必须指定固定的联络人开展工作，乙方不得在合同实施过程中更换联络人，如必须更换时，必须书面通知，并说明具体原因并得到甲方同意才能履行工作；联络人必须尽力能提供24小时的随时联络配合并提供各种有效的联络方法。 甲方联络人： 姓名： 　 ，性别： ，国籍： 　 ，语言： 职务： 　 ，邮址： 电话：，传真：　，邮编： 手机：，e-ail： 乙方联络人： 姓名： 　 ，性别： ，国籍： 　 ，语言： 职务： 　 ，邮址： 电话：，传真：　，邮编： 手机：，e-ail： 甲乙方双方的联络人负责与双方的联络工作及互相协调工作，并负责设计工作量计量及合同执行工作，同时负责各自的接待、组织考察和会议等工作，凡是执行本合同内容而必须开展的工作，均在联络人联络工作的范畴之内。 本合同适用法律为中华人民共和国法律法规。 正文到此结束。 甲方： __________________________________________________ 　法定代表人或授权代表（签字）：_________________ 　 乙方：_____________________________________________________ 　 　法定代表人或授权代表（签字）：_________________

装修设计合同7

以下是合同圈为大家整理的关于《室内装修设计合同》，供大家学习参考！

甲 方：住所地址：联系电话：手机号：乙 方：单位名称：地 址：服务电话：设计负责人：联系电话： 手机：根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。第一条 工程项目甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_____________________________第二条 设计收费及支付方法(一) 本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为　元/*方米(套内使用面积,不含电脑效果图)，估算总收费　元，金额大写 元。(二)付款方式甲乙双方采用以下付款方式1、量房前付预付款1元(其中2元上门测量费和8元方案费);2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;3、出电脑效果图，价格：8元/张 (A4);第三条 设计内容及完成日期的约定(一) 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。(二) *立面图1、原房型图2、墙体改造图3、*面家具布置图4、地面图5、天花图6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)7、门立面图(根据实际情况出或者不出)8、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)9、电视背景墙立面图1、其它现场需施工墙面的立面图(三) 剖面图1、应标明材质、用料、颜色等2、门窗套剖面图3、玄关剖面图4、天花剖面图5、电视背景墙剖面图6、其它需施工处剖面图(四) 水电施工图(五) 甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成*面方案图;*面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。第四条 双方责任(一)甲方责任1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构*面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的*等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方3%设计返工费，再进行第二次方案设计;(二)乙方责任1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);3、乙方按甲方认可的*面设计方案制作施工图。第五条 违约责任(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失1元违约金/天;(二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;(三)甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;(四)甲方通过方案，但不认可施工图，则乙方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。第六条 合同生效、中止与结束(一) 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。(二) 因甲方原因要求中途停止设计工作的，按本合同第五条第三、四款执行，并结束本合同关系;(三) 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第七条 合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：一、 向消费者委员会申请调解;二、 向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;三、 向有管辖权的人民法院**;四、 其它解决方式：　。第八条 未尽事宜与附加条款(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。(二)本合同附加条款如下：1、 设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);2、 设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);3、 设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);4、 设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单;5、 设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);第九条 合同文本一、 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。二、 本合同签订后乙方不得转包设计工程。三、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。四、 合同履行完后自动终止。五、 本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。甲 方： 乙 方：签 章： 签 章：签约地址： 签约地址：签约日期： 签约日期：

装修设计合同8

根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条 工程项目

甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_____________________________

第二条 设计收费及支付方法

(一) 本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

经甲乙双方商定设计收费为 元/*方米(套内使用面积,不含电脑效果图)，估算总收费元，金额大写 元。

(二)付款方式

甲乙双方采用以下付款方式

1、 量房前付预付款1元(其中2元上门测量费和8元方案费);

2、 方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;

3、出电脑效果图，价格：8元/张 (a4);

第三条 设计内容及完成日期的约定

(一) 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

(二) *立面图

1、 原房型图

2、 墙体改造图

3、 *面家具布置图

4、地面图

5、天花图

6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)

7、门立面图(根据实际情况出或者不出)

6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)

7、电视背景墙立面图

8、其它现场需施工墙面的立面图

(三) 剖面图

1、应标明材质、用料、颜色等

2、门窗套剖面图

3、玄关剖面图

4、天花剖面图

5、电视背景墙剖面图

6、其它需施工处剖面图

(四) 水电施工图

(五) 甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成*面方案图;

*面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。

第四条 双方责任

(一)甲方责任

1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构*面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;

2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;

3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;

4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方3%设计返工费，再进行第二次方案设计;

(二)乙方责任

1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

第五条 违约责任

(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失1元违约金/天;

(二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;

(三)甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;

(四)甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。

第六条 合同生效、中止与结束

(一) 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第七条 合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

一、 向消费者委员会申请调解;

二、 向有管辖权的人民法院**;

三、 其它解决方式：_______________ 。

第八条 未尽事宜与附加条款

(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

(二)本合同附加条款如下：

1、 设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

2、 设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);

3、 设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);

4、 设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);

第九条 合同文本

一、 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

二、 本合同签订后乙方不得转包设计工程。

三、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

四、 合同履行完后自动终止。

甲 方： 乙 方：

签 章： 签 章：

签约地址： 签约地址：

签约日期： 签约日期：

推荐访问:菁华 装修设计 合同 装修设计合同 菁华8篇 装修设计合同1 装修设计合同15条 装修设计合同范本最新版doc 装修设计合同范本最新版

---